- Yargıtay
- Kabul
15. Hukuk Dairesi 2010/4061 E. 2011/5806 K. 10.10.2011 .T
Asıl dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca gecikme tazminatı ve eksik imalâtın yüklenici adına yapılan emlak vergisi ödemelerinin tahsili istemiyle açıldı. Davalı, inşaat süresinin dolmadığını ve fazla işlerin bulunduğunu belirtti. Mahkeme, asıl davayı kısmen kabul etti, birleşen davayı reddetti. Ancak, eksik inceleme ve hukuki değerlendirmede yanılgıya düşülerek hükme varıldığı için, karar bozuldu. Mahkeme, eksik işlerin yüklenici tarafından tamamlandığını kabul etti. Ek protokoldeki imzaların şirketi bağlayıp bağlamadığı konusunda bir karar verilmedi. Bu nedenlerle, hüküm taraflar yararına bozuldu.
(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2010/4061 E. , 2011/5806 K.
"İçtihat Metni"
"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R -
Asıl dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca gecikme tazminatı ...
Bu içtihat için ilişkili mevzuat maddesi bulunamadı.
Sende Yorum Yap
Yorumlar